Contrato de obras de rehabilitación y subsanación de desperfectos sufridos en la biblioteca municipal de Picanya tras la DANA

Contrato de obras de rehabilitación y subsanación de desperfectos sufridos en la biblioteca municipal de Picanya tras la DANA

• Ampliación del plazo de garantía
  15%
• Baja de la oferta economica
  12%
• Memoria técnica
  45%
• Provisión de materiales y de personal a la obra
  18%
• Incremento de penalidades por día de retraso
  10%

• No prohibición para contratar
• Volumen anual de negocios

  Se deberá demostrar que el volumen anual de negocios del licitador o candidato, referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos es igual o superior al valor de una vez y media el valor estimado 289.624,80 euros

• Consideraciones de tipo social

  La empresa adjudicataria durante la ejecución del contrato deberá respetar todas las condiciones laborales y salariales recogidas en el convenio colectivo sectorial de referencia, salvo que se establezcan condiciones más beneficiosas