Inicio/Licitaciones Públicas/Construcción y Obras de Ingeniería Civil/Contrato de obra de realización de zona de aparcamiento en la Calle La Fuente de Villablino
CAS
Alcaldía del Ayuntamiento de Villablino
Castilla y León|Castilla y Leon
Contrato de obra de realización de zona de aparcamiento en la Calle La Fuente de Villablino
Resumen del contrato
Contrato de obra de realización de zona de aparcamiento en la Calle La Fuente de Villablino
⚖️
Criterios de Adjudicación
- Plantación de unidades arbóreas40%
- Ampliación del plazo de garantía30%
- Menor precio ofertado por el licitador30%
📋
Requisitos y Solvencia
- No prohibición para contratar
- Consideraciones de tipo medioambiental
Sin perjuicio de lo establecido por el Plan de Gestión de Residuos a elaborar por el contratista de acuerdo al RD 105/2008, el adjudicatario vendrá obligado a responsabilizarse de realizar una recogida selectiva de los residuos generados durante la ejecución del contrato. Así mismo deberá retirar los embalajes y envases vacíos, para depositarlos en los contenedores
- No estar incurso en incompatibilidades
- Cumplimiento obligaciones tributarias
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
- Cumplimiento obligaciones Seg. Social
Cumplimiento con las obligaciones tributarias
- Capacidad de obrar
✨
Descubre si esta licitación encaja contigo
Documentación oficial adjunta (9)
- PDFANEXO I.docxPliegos y anexos oficiales
- PDFANEXO III.docxPliegos y anexos oficiales
- PDFPROYECTO.pdfPliegos y anexos oficiales
- PDFActa del órgano de asistenciaPliegos y anexos oficiales
- PDFPCAP.pdfPliegos y anexos oficiales
- PDFANEXO IV.docxPliegos y anexos oficiales
- PDFANEXO V.docxPliegos y anexos oficiales
- PDFANEXO II.docxPliegos y anexos oficiales
- PDFPROYECTO.pdfPliegos y anexos oficiales
Presupuesto Base (Sin IVA)
37.747 €
Plazo de presentación
Plazo finalizado
Hasta el 10 jul 2026
- EstadoAbierta
- ProcedimientoAbierto simplificado
- TipoObras
- CategoríaCPV 45233250
- Expediente873/2026
- Publicado16 jul 2026